我们的国家发展的很快,很多场合都离不了合同。您知道写合同应该需要注意什么问题吗?在大量资料中编辑挑选了一篇非常实用的“电缆合同”,你会发现有用的知识和信息!
电缆合同 篇1
合同编号:_____________
商品名称:电缆桥架
买受方:________________________ (简称甲方)
出卖方:________________________ (简称乙方)
签订地点:_____________
签订时间:______年______月____日
经甲、乙双方共同协商,在平等互利的条件下,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程具体情况,甲方将____________ 项目工程中的_________ 制作,由乙方承包。为确保工程按工期、按质量完成,本着平等互利、紧密合作的关系,双方一致同意订立以下合同条款,并按合同条款的规定行使权利和履行义务。双方协商议定如下条款:
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
1、强电桥架部分
标的名称
牌号商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
单价
金额
交(提)货时间及数量
合计人民币金额(大写):
2、弱电桥架部分
标的名称
牌号商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
单价
金额
交(提)货时间及数量
合计人民币金额(大写):
3、桥架配电部分
牌号商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
单价
金额
交(提)货时间及数量
合计人民币金额(大写):
(注:空格如不够用,可以另接)
第二条 质量标准
1、乙方桥架供货产品必须经国家专业质量检测机构与认证,必须符合国家现行标准和规范,并与标的及设计要求相一致。
2、电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。
GB/T 1720-1993漆膜附着力测定法 GB/T 1764-1989漆膜厚度测定法
3、材料
1)制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。
注:所用板材由供需双方约定。
2)电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。
3)表面防腐层材料应符合相应的标准规定。
4)螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。
4
色泽明显变化,镀层严重腐蚀(产生腐蚀点的面积50%)底金属(包括冲孔、边缘部位)有明显锈点
涂层表面色泽有明显变化且有气泡或底金属有明显锈点
4、制造要求
1)电缆桥架的长度极限偏差
a)当长度小于、等于2000mm时,极限偏差为2mm;
b)当长度大于2000mm时,极限偏差为4mm。
2)其余尺寸公差按GB/T1804-V。
注:槽体宽度取负偏差,盖板宽度取正偏差。
3)电缆桥架表面平面度允差:
a)热镀锌桥架平面度允差每平米不大于8mm;
b)电镀锌或锌合金和喷涂桥架平面度允差每增米不大于4mm。
注:电缆桥架宽度不足一米者按一米计算。
4)通风孔:有孔托盘底部通风孔面积不得大于底部总面积的40%。
5)电缆桥架横档:梯级式桥架横档中心距不应大于300mm;横档的宽度不应小于30mm。
6)托臂自由状态时垂直度允差为1/100(上翘)。
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限
乙方应对所售产品的质量及使用功能负责,在设计要求及合理的使用期限内(质保期为一年,自工程检验合格之日起)乙方有义务对非甲方原因而产生的问题产品进行保修与退换,在安装完成前甲乙双方还应签订质量保修书,作为本合同附件。
第四条 包装标准、包装物的供应与回收
每批主要部件应配有适当数量的标志,其内容可含有:型号、规格、制造厂名等;
产品外标志应清晰,同时应能反映产品基本信息;
产品包装应能防止在运输过程中受到损伤,也可按甲方要求分类包装;
第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法
随包装的产品必备品、配件、附件、工具数量应齐全,保证所供产品能正常安装与使用。
第六条 合理损耗标准及计算方法
在运输过程中应尽量避免损耗,结算数量应以现场实际接收数量为准,损耗品乙方负责自行处理。
第七条 标的物所有权自______付款_______时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于____乙方_________所有。
第八条 交(提)货方式、地点
1、交货方式:货至工地后,甲方、监理及施工单位三方根据合同及图纸进行审核。(有甲方变更,以变更文件为准)
2、交货地点:甲方华沁苑二期项目工地指定地点。
3、交货日期:乙方在签订合同后7日内把货备齐,根据甲方具体工程进度,甲方提报计划或电话通知方式告知乙方,乙方自接到书面或电话通知计划后供货至工地。
4、运输:乙方负责汽运至工地现场指定位置,费用自负。乙方负责装卸车,费用自负。
5、随货备品:乙方交货时需向施工单位及监理部提供产品合格证、检验报告、施工规范及说明书等相关材料。
6、如配电箱需主管部门抽样检测检验,由乙方负责进行设备的送样并取得合格的检测报告,相关检测检验费用由乙方承担。
第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担
乙方应采取合理的运输方式,保证货物能按要求时间到达,并承担因此产生的费用。
第十条 检验标准、方法、地点及期限
1、材料设备单价与约定不符,由乙方承担所有价差;
2、材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,甲方拒绝接收保管,由乙方运出施工场地并重新采购,并由乙方承担相应费用;
3、到货地点与要求不符,由乙方负责运至合同中指定地点;
4、供应数量少于甲方约定的数量时,由乙方在规定时间内补齐,不能因此影响工程进度,若现场实际需求大于清单量,乙方须甲方要求增量,并保持货物单价不变;
5、到货时间迟于约定的供应时间,乙方赔偿由此造成甲方损失;
6、所有进场货物必须在现场由双方点验合格方可接受,数量以实际收受数量为准,并应形成相关记录与凭证;
7、部分涉及主要使用功能的产品乙方除提供必要的生产证明、产品合格证、自检证书外还需按要求报送当地权威检测部门进行复检。
第十一条 成套设备的安装与调试
乙方派技术人员现场技术指导和施工工艺的详细解释。
第十二条 结算方式、时间及地点
1、本合同的总价为人民币_________ ,为含税不变价(税指进口税、增值税等一切税种),合同附件价格不影响合同价格。本合同除发生下列情况可按投标报价书中的价格调整合同以外,其它一律(包括进口设备汇率变动)不得调整:
1)工程建筑设计作较大的修改
2)因甲方实际需要调整原设计方案
2、付款方式
1)合同生效日起10天内,支付合同总价的5%作为定金;
2)设备按约定日期运至工地后支付合同总价的60%;
3)设备安装调试完毕,交房整体验收合格投入正常使用,支付合同总价的30%;
4)质保期2年,余款5%待质保期满后7天内付清;
发票应随付款进度及时提供,各供应商可提供更优惠的付款方式。
第十三条 担保方式(也可另立担保合同)
__________暂无__________________
第十四条 本合同解除的条件
1、甲方在乙方存在如下违约情况时,有权考虑并提出终止全部或部分合同。
1)方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。
2)乙方未能履行合同规定的其他义务。
3)发生上述情况后,乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。
2、乙方应继续执行合同中未中止部分。
3、在甲方提出终止部分合同的情况下,并不解除乙方对已交货部分设备应负的产品质量责任。
第十五条 违约责任
1、乙方必须按合同规定的供货期供货,假如未按约定的时间供货,每推迟48小时,则扣乙方每个结算批次1.5%的货款作为赔偿,超过一周未能供货,甲方有权另行选用供应商。
1)乙方不能履行招标要求和本合同要求时,视为乙方违约。
2)因乙方供货不能按时进场或质量达不到标准全部退货,并没收其合同履约保证金。
3)因乙方违约给甲方造成损失和因乙方违约给甲方造成延伸损失的,甲方没收乙方的合同履约保证金,,乙方将继续承担甲方实际损失。
2、由于甲方责任,违反合同拒收货物或不能及时支付货款,甲方失误而使乙方延期交货等,由此造成的损失,应由甲方承担一切责任
3、违约赔偿
除不可抗力外,如乙方发生不能按期交货或提供服务,甲方发生中途退货等情况,应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商,妥善解决。如协商无效,按下列规定处以罚金。
1)逾期交货
乙方逾期交货,按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金,每逾期一天,罚款2。但整机中的零部件逾期交货,按整机逾期交货计算罚金。
2)乙方不能交货或甲方中途退货
乙方不能交货,应向甲方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的10-30%计算。甲方中途退货,应向乙方偿付违约金。违约金按款总值的10%支付违约金。
3)经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例
第十六条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列第________种方式解决;
1、提交_________________________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十七条 本合同自__经法定代表人签章后生效__起生效。
本合同正本八份,双方各执四份,同等生效。
第十八条 其他约定事项
1、本合同在执行期间,如有未尽事宜,须由甲乙双方友好协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
2、本合同附件为供货清单汇总表及报价明细表。
3、合同修改
1)甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改,均应以书面形式通知对方,并达成由双方签署的合同修改书。
2)除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改,乙方不得对合同价格提出修改要求。
4、成套设备的检测(复检)费用有乙方承担
签订日期:___ 年___ 月___ 日
出卖人:
出卖人(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
买受人:
买受人(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
电缆合同 篇2
最新电缆采购合同范本
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同起到的作用越来越大,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编为大家收集的最新电缆采购合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
买方:___
地址:___
委托代理人:___联系电话:___
卖方:___
地址:___电话:___
税号:___
开户行及账号:___
委托代理人:联系电话:___
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方友好协商,就买方购卖方生产的"冠通"牌电线、电缆产品,达成如下合同条款:
第一条买方购买见附表:电缆正差1米,按实际米数结算。
第二条产品的交(提)货时间、地点:___
1、产品的交(提)货时间为:___
2、产品的交(提)货地点为:___
第三条产品的交接方式:___
1、产品的运输方式为卖方送货(本市),运费由卖方承担。
2、产品的收(提)货人为该收(提)货人在卖方送货单上盖章或签字,视为买方收(提)货。
3、合同订立后,买方如果要求变更交(提)货地点或收(提)货人时,应在合同规定的交货期限二天前以书面形式通知卖方,否则视为未变更。
第四条提前或逾期交(提)货的处理
1、实际交(提)货日期早于或迟于合同规定的日期不超过二日的,视为双方守约,合同继续履行,双方互不追究责任。
2、双方逾期交货时间超过二天时,视为卖方逾期交货,卖方逾期交货部分货款的千分之五,向买方支付违约金,合同继续执行。
3、买方逾期收(提)货时间超过二天时,视为买方逾期收(提)货,买方逾期收(提)货部分货款的千分之五,向卖方支付违约金,合同继续履行:
4、买方逾期收(提)货时间超过三个月时,视为买方拒绝收(提)货,卖方有权解除合同,自行处理货物,所收货款不予退还。
第五条产品货款的结算方式:
1、本合同订立三日内,买方向卖方预付30%作为定金卖方组织生产,货到现场付清全款。
2、收(提)货时,买方对产品进行验收,验收合格后卖方组织卸货。
3、预付款在最后一批交(提)货的货款中冲抵货款。
4、货款支付方式为,买方使用其他单位或个人的支票、银行卡等支付方式代为支付货款的,应提供该单位或个人的书面授权,并承担因此而产生的法律责任。
6、预付款收到后合同生效,合同内产品价格为固定价,合同签订后不随市场变动,否则,承担违约责任。
第六条逾期付款的处理
1、买方收(提)到产品时而尚未付款的,视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交(提)货前,与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前,产品的所有权归卖方所有,买方不得以任何理由或借口,以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆;否则,卖方除有权按本合同第四条第4款拒绝收(提)货情形处理外,并追究买方的法律责任。
第七条产品的质量标准及质量异议的提出
1、产品的质量除双方另有约定外,执行国家相关标准。
2、买方对产品的规格、型号、数量、质量不和规定,应妥善保管,并在7日内向卖方提出书面异议;否则,视为卖方所交产品的质量符合合同的`规定。
3、买方提出的书面异议中,应说明不符合规定的合同号、型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明,保留相关证据,并提出不符合规定的产品处理意见。
4、卖方在接到买方有效书面异议后,应在收到书面异议的当日内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
5、对买方提出的质量异议,经卖方确认确属卖方质量责任时,双方同意采用无偿退货、修理或更换方法处理;应买方储存、保管、使用、保养不善等原因,造成的产品质量责任,由买方自行承担。
第八条产品的包装及回收
电缆轮具,归卖方所有,如有丢失,按厂价赔偿。
第九条凡因本合同签订及履行而发生的一切争执,均由工程所在地人民法院管辖审理。
第十条本合同一式二份,均为正本,双方各执一份;双方盖章、卖方依本合同收到预付款后生效。
卖方:___买方:___
代表:___代表:___
地址:___地址:___
电话:___电话:___
账号:___账号:___
本合同签订时间:___年___月___日
电缆合同 篇3
承包人(全称):
分包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就该0.38KV室外电缆安装工程(以下称为“分包工程”)施工事项经协商达成一致,特签订本合同。
一、工程概况
工程名称:室外电缆安装工程
工程地点:分院施工现场
工程承包范围:0.38KV室外电缆安装(包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过)。
二、合同价款
本分包工程总价元(大写:)明细见附件一。(此价款为暂定价,最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准,本价款含税金并包含15%总包管理费,承包人在每次付款时相应扣除。)
三、工期
年月日竣工;
合同工期总日历天数为:40天。
四、工程质量标准
本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标准,并符合承包人IS09001质量保证体系的要求。
五、合同价款的支付
本合同签订后,待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10日内支付暂定价的60%;工程完工且承包人通电后,在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%;在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后,在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10日内付至最终决算价款的95%;余款作为质量保修金,在工程验收合格一年后十五天内一次性支付。另外,每次付款时分包人必须提供合法发票,并配合承包人财务部门办理相关手续。
六、承包人责任
1、承包人指派现场代表,对工程质量、进度等进行监督检查;
2、提供必要的施工现场条件,做好与各个施工单位的协调工作;
3.开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要。
七、分包人责任
1、分包人委派现场管理代表,负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。原则上分包人代表不得易人,如确实需要更换的,分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意。后任代表继续承担前任代表应负的责任。分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议,不得迟到、缺席。分包人驻工地主要管理人员,工程开工到竣工须专职在岗,不得兼任其他项目的任何职务,现场负责人必须保持通讯方式24小时开通,否则承包人有权对分包人进行罚款。
2、分包人必须严格按照承包人提供的工程施工图,设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规范进行施工,按规定做好试件和材料的实验,确保工程质量、按期完成。在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序,接受业主、承包人和监理方的监督。
3.分包人在施工过程中,发现施工图设计有误或不合理之处,重要或关键部位所需材料不符合要求,应立即书面通知承包人、监理,经各方会同协商进行处理并办理技术签证,签字认可后实施。
4.分包人组织供应的材料必须必须符合设计和发包人要求、符合国家验收标准及政府有关规定的合格产品,严禁采购使用不合格的“三无”产品。
5.在施工过程中安全必须达到优良,文明施工必须严格执行《武汉市建筑工地文明施工管理手册》并达到市级以上文明施工现场。分包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》的规定,分包人在施工中发生的一切安全事故,由分包人承担承担责任。
6.分包人需遵守有关部门对施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。
7.在保修期内,接到承包人维修通知八小时内到达现场进行维修,超过规定时间未派专人维修,视为违约,每次罚款壹万元,由分包人承担由此发生的一切损失。
八、工程竣工验收
1.工程竣工后分包人应及时填制记录表报承包人和监理,承包人及监理接到通知后二十四小时内到场验收,经检验合格由三方签字认可后方可进行竣工移交,并提供3份竣工图纸。
2.工程竣工验收以正式通电后发包人书面认可为准。以设计文件、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据进行验收。
九、本合同一式肆份,承包人叁份,分包人壹份,均具有同等法律效力。
十、其他
附件一、详见电缆安装预算书。
承包人:
分包人:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:
开户银行:
帐号:
电缆合同 篇4
购买单位, 省 市 有限公司
供货单位, 有限公司
本合同所购电缆是供甲方兴建的 省 市 项目工程使用的电缆,因此应满足设计图纸要求,符合国家现行标准及规范要求。
经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条 产品名称品种、规格和质量及颜色
1、甲方确定乙方供给的“ ”产品名称、规格, 。
2、 产品技术标准及质量要求, 。
3、 产品外表颜色均为__色。
第二条 产品数量和计量单位、计量方法
1、产品数量, 。
2、计量单位、计量方法, 。
3、产品交货量计算方法, 。
第三条 产品包装标准和包装物供应按国家标准包装
第四条 产品交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1、产品交货单位, 。
2、交货方式, 。
3、运输方式, 。
4、交货地点, 。
5、收货单位, 。
第五条 产品交货期限
1、按甲方分批采购计划传真通知上确定的交货日期交货,乙方须在收到传真后第一时间回传 真确认收件情况。
2、 交货时间为收到传真之日起7天内将货物送到本合同约定的交货地点。
第六条 产品价格与货款结算
1、产品价格,产品单价按本合同附件一电缆报价表上的价格确定;
合同总价按甲方实际用量和附表一产品单价计算。
2、货款结算,
本合同签字盖章生效后一周内甲方向乙方支付贰万元人民币作预付款,乙方根据甲方提供的计划进行供货;
货到工地一星期之内甲方向乙方付足每批货款的75%;
安装完毕经验收合格后七日付足总货款的95%;
留总货款的5%作为质保金,质保期满后七日内一次性付清质保金。
第七条 验收标准
1、乙方必须向甲方提供所有产品出厂合格证。
2、 按合同约定的质量标准进行验收。
第八条 乙方违约责任
1、乙方逾期交货的,按逾期交货部分货款向甲方支付逾期交货违约金。
2、 乙方提前交货的,甲方收货且经验收与合同规定一致后,仍按合同规定的交货日期付款。
第九条 甲方违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货款的20%的违约金。
2甲方逾期付款的应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
第十条 其它
1、本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
2、本合同附件一属于本合同有效组成部分,与本合同均具有同等法律效力。
3、本合同如有未尽事宜,可另行签定补充协议,补充协议与本合同均具有同等法律效力。
4、同经甲乙双方签字盖章后生效;
本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。
甲方, 省 市 有限公司 乙方, 集团公司 市 公司
法定代表人, 法定代表人,
委托代理人, 委托代理人,
地 址, 省 市 区 地 址, 省 市 区
开户银行, 开户银行,
帐 号, 帐 号,
合同签订地点, 省 市 年 月 日
附件一,
电缆报价表
公司 市 有限公司
法人代表,
年 月 日
电缆合同 篇5
发包方,________ (以下简称甲方)。
承包方,________ (以下简称乙方)。
根据中华人民共和国劳动民法典、中华人民共和国建筑法以及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。
一、工程概况
1.工程名称,________。
2.工程地点,________。
3.承包范围及内容,商铺桥架改造及拆除排气管道等,具体内容详见综合单价表中的工作内容。
4.承包方式,本工程采用固定综合单价包干的形式进行承包,本工程采用包人工、包辅材不包主材、包工期、包质量、包管理、包安全文明施工的包干方式,全面负责本协议范围内的全部工作内容。
二、工程工期及质量标准
1.施工工期,30个日历天,若因自然灾害或不可抗力等因素而影响合同履行,经过双方协商,可以通过书面形式确定顺延工期。
2.质量标准,本工程质量严格按照国家相关规范、规程及图集执行,达到合格标准。
三、合同造价
1.乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成承包范围内的全部施工内容,本合同单价是综合包干单价,是不再计取任何费率,为完成本合同内容所发生的一切费用,一次包死不再调整的单价,工程量按实际结算。
2.综合单价表
项目名称工作内容数量单位单价(元)
桥架和电线拆除包含拆除桥架、支架、电线人工费;租赁脚手架及其他设备费用1m22
桥架安装和电线敷设包含桥架、支架、电线安装人工费;租赁脚手架及其他设备费用1m55
开孔包含开孔人工费、租赁脚手架及其他设备费用1个40
160PVC排气管拆除包含160PVC排气管拆除人工费、租赁脚手架1m8
开槽敷设PVC线管和电线安装包含开槽、线管、电线安装人工费1m12
拆除、安装电表线(进户线)包含拆除、安装电表线人工费1个180
拆除电缆(规格为:4*35+25mm2)包含拆除人工费;租赁脚手架及其他设备费用1m3
3.乙方在签约前已认真踏勘施工现场,熟悉施工现场的一切情况,进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。
四、安全文明施工要求
1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,乙方应有周密的安全施工方案和措施,消除事故隐患。机械设备使用前应进行安全生产操作规程的交底,在输电线路、地下管道、易燃易爆地段附近施工开始前提出安全防护措施。
2.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,对他们的安全负责,随时接受甲方组织的安全检查人员依法实施的监督检查。
3.乙方应及时做好安全生产的相关资料。
4.若乙方违反国家相关条例或法规,而造成的火灾事故以及人身伤亡事故,一切损失均由乙方负责。
5.乙方应加强自身的管理,做好现场人员的安全、文明教育,指定专人负责其安全生产,自行购买个人意外伤害保险。进入施工现场作业人员必须戴好安全帽、拴好安全带,施工中所发生的安全事故概由乙方自行承担其后果和经济责任。
6.在施工期间,贯彻谁施工谁负责安全的原则,如发生伤亡事故,甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡事故全面负责,所涉及的费用由乙方全面解决。
五、付款及结算方法
工程完工后,按实际完成量进行结方,上报甲方审计。甲方应在十个工作日内审核完进行支付并扣除5%质量保证金,待工程竣工验收一月内无息退还。
六、材料设备等配备及现场管理
1.甲方负责主材供应,乙方负责自备辅材。(?)
2.乙方应自备安全帽、安全带、安全绳等劳保用品。
3.甲方所供材料到工地后,乙方指派专人领料后分类堆放标识,如因乙方原因发生损坏,由乙方负责照价赔偿。
4.乙方应合理的计划周转材料,若在施工中乱锯、不收捡等造成材料损耗量过大,乙方应照价赔偿损耗以外的材料。
5.施工过程中如发现材料数量剩余时,乙方应及时通知甲方调整进度备料并合理套用余料。
6.乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分由乙方负担。
七、违约责任
1.乙方分包的工程项目,不得擅自另行分包,在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,乙方除支付甲方违约金元外,另负责赔偿返工的一切损失。
2.乙方应精心组织施工,保证工程质量,如质量不符合国家验收规范标准,必须返工修理,其工料费损失由乙方承但,如工程质量低劣又无法挽救的应由乙方负责赔偿全部工料损失,并支付甲方元违约金。
3、乙方逾期交付合格工程,应按每日 元向甲方支付逾期违约金,逾期 日以上,甲方有权解除本合同,乙方向甲方支付违约金 元。
八、其他
1.合同生效和终止,双方签字盖章后生效,结清工程量款时失效。
2.其它未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。
3.本合同发生纠纷时,甲、乙双方应及时协商,协商不成时可向工程所在地人民法院起诉。
4.本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份。
甲方名称,乙方名称,
(盖章)(盖章)
签约代表,签约代表,
(签字)(签字)
签署日期, 年 月 日签署日期, 年 月 日
联络地址,联络地址,
电话,电话,
传真,传真,
开户银行,开户银行,
银行帐号,银行帐号,
电缆合同 篇6
甲方: 乙方: 依部颁双方达成据发的以《的权下中《利协华人民共和国电缆工程劳务合同法》和国家工商行政管理局建设建筑工程施工条例》结合本工程具体情况,为明确、义务和责任,便于电缆工程劳务合同的实施,经双方协商一致,议,已兹共同遵守。
一、项目概况:
1、项目名称:交行发电机输送电缆敷设
2、项目内容及施工范围:
本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电缆的输送能力,然后再加装一路分行大楼配电房
2大约3180米左右的3x185+1x95mm电缆设备。施缆沟开挖,桥架排布安装,电缆敷设及转接,路熔接,调试,竣工资料提交等。
电房到工面缆,食内恢设以堂容复备加操涉,拆大作及电除电间电缆。
3、电缆工程劳务合同总造价:
本项目总造价为 元(大写: )
二、承建方式:
1、本项目采用包工包料,一次包死方式,在方案没有改变的情况下,总造价不发生任何变化。
2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具,工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装,甲方只负责现场协调监督及验收。
三、施工工期:
本项目工期为日历天数15天,现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算,因乙方原因影响工期,工期不得顺延。
四、工程款支付:
合合方同方同同提总有签总供价权字价国款签生款家的字
效后,设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方的40%( 元);工程竣工经甲方验收合格、税务部门正规发票后。甲方以转账方式支付乙55%,余下的5%作为保证金,一年后质保合格,人签字确认后,一周内付清。
支在方经付乙合甲
五、质量要求及验收:
1、乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装,并随时接受甲方对工程质量的检查和监督,如质量不符合要求,应及时返工,并承担返工费用。
2、项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品.3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件,并保证安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失,全部由乙方负责。
六、质保期:
该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。
七、经济责任
1.乙方进场前,甲方提供现场施工条件,配合乙方施工并协调好现场各方关系。
2.自施工开始后,乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。
3.如发生变更,乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见,与甲方代表进行协商,甲方代表应在2日内给予明确答复。乙方没有得到甲方答复,不得进行更改。因甲方原因造成变更时应适当增加工程造价和工期给予相应顺延。
4.在施工期内,如遇不可抗拒的自然灾害造成工程损失由双方各自承担各自损失。
5.乙方应文明施工、安全生产,服从甲方现场指因乙方原因造成的工伤等事故或者财产损失。应承担发生的一切费用及法律责任。甲方不负责任责任。在施工中如果乙方对甲方原有设施设备造应照价赔偿或自行负责恢复原状。
挥由何成,事费损在故用害施责及,工任法乙中方律方
6.本工程质量保修期为一年,系统调试开通后如出现故障,乙方应在最快时间内(不超过2小时)响应及时解决故障,保修期内因甲方原因造成机器设备损失由甲方负责。
7.由于乙方原因造成工程延期,每延迟一日,乙方应向甲方支付违约金500元。其支付不解除乙方的施工责任,且电缆工程劳务合同施工工期保持不变,如为甲方原因,则工期顺延;如甲方未能按电缆工程劳务合同约定支付工程款,按以上同样金额向乙方支付违约金。
八、电缆工程劳务合同争议的解决办法:
本电缆工程劳务合同履行过程中,如果产生纠纷,双方协商解决,协商不成由当地具有权威的仲裁委员会裁决。裁决不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、本电缆工程劳务合同一式四份,双方各持二份,经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方: 河南省分行 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电缆工程劳务合同签字日期:
电缆合同 篇7
2022电缆设备买卖合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。电缆设备买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022电缆设备买卖合同书正文内容
甲方:___________
乙方:____________
甲乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条合同性质:
本合同属于软件销售合同。
第二条合同内容及要求:
乙方为甲方提供《_______________》网站建设软件。
第三条费用及支付方式:______________
甲方购买《_______________》网站建设软件款人民币____________元,大写________________元整。应于______年_____月_____________日前一次性全额付款。
第四条合同执行期限:
乙方应于______年_____月______日前为甲方提供软件产品
第五条甲方的权利及义务:
1、甲方经过乙方的授权并拥有对软件的使用权和二次开发应用权利,并且享有产因系统运行使用所产生的全部数据信息资源和系统运转后的社会及经济效益
2、甲方应确保有专人对软件的使用和管理负责
3、甲方应定期做好系统数据备份,并对备份数据进行妥善保管
5、甲方保证不对乙方所开发的软件进行拷贝、复制、泄露给第三方使用,否则乙方将追究甲方法律责任
6、甲方购买乙方软件产品,享受乙方的永久升级服务及程序或漏洞的无偿及时修复
7、甲方必须按合同规定的时间支付款项
第六条乙方的权利与义务:
1、乙方必须保证提供的软件必须是正版软件
2、乙方有义务在甲方首次购买产品时为其操作人员提供咨询
3、乙方要对甲方提供的用于系统初始化的管理信息系统、业务、生产有关资料和数据信息保密
4、乙方保证程序升级,将新程序版本及时发送甲方,并提供相应的程序新版本的技术咨询,确保甲方使用程序的稳定性。
5、甲方二次开发后,乙方仅提供乙方原始升级版本,不负责对二次开发后软件的升级负责。
6、乙方提供在线技术支持方式为、电话、邮件的方式。
第七条合同生效
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方盖章:___________________乙方盖章:__________________
甲方代表签字:______________乙方代表签字:______________
身份证号:________________身份证号:___________________
电话:____________________电话:____________________
地址:___________________地址:__________________
________年____月______日________年____月_______日
电缆合同 篇8
甲方:_______
乙方:_______
为了配合____市凤凰大道工程,甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建,为明确双方权利与义务,共同完成该项工程任务。根据xxx民法典,经甲、乙双方协商签订如下合同:
第一条、项目名称:
、项目名称:____市凤凰大道通信管道合建工程。
、项目范围:
第二条、工程内容:
、按____市规划设计要求,开挖道路一侧通信管沟约2100米。
、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。
、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。
第三条、工期:
、________年____月____日开工至________年____月____日前完工,如市政府要求提前则应配合加快进程。
第四条、技术要求和验收依据:
、管沟挖深应在1米,沟底宽米,沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。
、人井应用24机砖砌制,井大小为净空长米,宽米,深米,井内应安装托板托架,上覆盖应用主筋18,付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证2承载10吨),井内用水泥浆粉刷,井盖安装复合材料,井盖安装应和路面齐平。
、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽,水泥标号应达C4。
、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。
电缆合同 篇9
近年来,中国电子信息产业发展迅猛,为电缆行业带来了前所未有的机遇和挑战。
一方面,市场追求高品质、高效率和低成本的电缆产品,不断创新和优化产品结构和质量;另一方面,行业竞争日趋激烈,企业经营成本压力巨大,导致许多企业只能依靠大量生产低价电缆来维持生存,产生大量库存和销售难题。
在这样的背景下,电缆采购合同的签署显得尤为重要。本文将为您详细讲述电缆采购合同模板的内容和注意事项。
一、电缆采购合同模板的基本内容
1、合同名称和编号: 根据实际情况,由合同双方协商确定合同名称和编号。
2、甲方和乙方的名称、住所等基本信息: 包括甲方和乙方的公司名称、地址、邮编、法定代表人、联系人、电话、传真、电子邮箱等信息。
3、商品名称和规格型号: 根据实际采购需求,注明采购电缆的名称、规格、型号、数量等信息。
4、执行标准: 注明电缆的执行标准,如国标、行标、企标等。
5、价格和货款支付方式: 注明电缆的价格和货款支付方式。支付方式包括预付款、货到付款等。
6、交货时间和地点: 注明电缆的交货时间和地点。交货时间应当尽可能准确明确。
7、检验方式和标准: 注明电缆的检验方式和标准。在检验前应当协商或约定检验条件、检验标准、检验费用等问题。
8、包装标准和运输方式: 注明电缆的包装标准和运输方式。包装标准应符合国家标准和甲方的要求。运输方式应根据实际情况协商确定。
9、合同的变更和解除: 在合同履行过程中,若有变更或解除合同的需要,应当按照合同规定的程序和条件进行。
10、违约责任: 在合同履行过程中,若一方违约,则应负相应的违约责任。
11、争议解决方式: 在合同履行过程中,若产生争议,则应当进行协商解决。如协商不成,可通过仲裁或诉讼解决,还可以选择其他方式解决争议。
12、其他条款: 图样、技术标准、产品的数量、包装及运输旮件的要求,还包括保证条款、保密条款。
二、电缆采购合同注意事项
1、明确电缆的品质要求和执行标准;
2、电缆的数量和规格型号应当准确;
3、合同金额应明确,如有折扣或其他优惠条件应当明确;
4、交货时间应当尽可能准确明确;
5、检验方式和标准应当明确;
6、包装标准和运输方式应当符合国家标准和甲方的要求;
7、应当约定合同的变更和解除程序和条件;
8、应认真阅读合同的条款和内容,特别是违约责任和争议解决方式;
9、签署电缆采购合同前,应认真核实乙方的资质和信誉。
总之,电缆采购合同是电缆企业和采购商之间保证双方权益和顺利合作的重要保障,双方应在签署合同前认真审核和沟通,使合同内容合法、合理、准确、完整,为达成长期合作奠定良好基础。
电缆合同 篇10
授权方:_______________技术有限公司(以下简称甲方)注册地址:__________________________邮编:______________________________营业地址:__________________________营业执照注册号:____________________法定代表人:________________________客户服务电话:______________________传真:______________________________e-mail:____________________________网址:______________________________开户名称:______________技术有限公司开户行:____________________________帐户:______________________________行号:______________________________授权销售商:________________________(以下简称乙方)注册地址:__________________________邮编:______________________________营业地址:__________________________营业执照注册号:____________________法定代表人:________________________电话:______________________________传真:______________________________e-mail:____________________________网址:______________________________开户名称:_____________ ____________开户行:____________________________帐户:______________________________行号:______________________________“中国______信息服务网”(以下简称“______网”)是经国家广播电影电视部、国家教委联合实施的现代远程教育工程。中国数据广播中心授权_______技术有限公司作为该网的唯一的建设、管理与运营机构。甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方作为甲方“______网”市场代理事宜进行充分协商,根据中华人民共和国《合同法》和相关法律法规,共同就“______网”市场发展和用户服务达成如下协议:一、授权甲方授权乙方作为“______网”在_______的代理商,代理资格及授权为签订本合同之日起至_______年_______月_______日。二、合作内容1.甲方为乙方提供“______网”远程教育资源系统,整套卫星资源接收设备所有权归乙方所有(整套卫星接收系统设备详见附件一)。2.乙方负责把该产品销售给学校用户。3.乙方承诺合同期内销售_____套产品,首次进货不少于_____套(包括_____套演示环境)。三、乙方责任及义务1.乙方应在代理地区建立一套“______网”信息演示系统。2.乙方应安排专人或专职部门承担“______网”的推广、宣传和市场销售工作,同时掌握所销售的信息产品内容及设备传输系统的技术性能。3.乙方按实际情况填写《______网代理商注册登记表》,表中内容发生变更时,乙方须书面通知甲方备案。4.乙方每______个月向甲方寄送工作报告,提供信息产品的市场和竞争情况。5.乙方如果在授权区域发展“______网”分销或代理商,必须报甲方批准。6.乙方在合同有效期内,不得泄露甲方的商业机密,也不得将商业机密超越合同范围使用。